МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №0191300011015000034-021359--02

на поставку и установку котла в количестве 1-ой единицы 

       с.Размахнино                                                                           « 07 » июля 2015 года 

Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения «Размахнинское» Дациева Юмара Тагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский центр котлостроения», , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Мазалова Сергея Кузьмича , действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий муниципальный контракт контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта

1.1.Исполнитель обязуется поставить и установить Заказчику Котел, согласно техническим характеристикам  в количестве 1-ой единицы. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Котел в срок, установленный настоящим Контрактом.

 

1.2. Марка, модель Котла, основные комплектующие Котла, технические и функциональные показатели определены Сторонами в спецификации Котла, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Срок поставки и установки Котлав течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта. 

2. ОбязаТЕЛЬСТВА сторон

2.1.  Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить и установить Котел  по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Зеленской, 1.

2.1.2. Выполнить полную предпродажную подготовку Котла.

 

2.1.3. Совместно с представителем Заказчика провести испытание работы Котла.

 2.1.4. Передать Котел  Заказчику по акту приема-передачи, товарной накладной и паспорта Котла, оформленного на  Заказчика согласно списку представителей Заказчика (приложение № 2).

2.2.  Заказчик обязуется:

2.2.1. Осуществить  в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта приемку Котла с оформлением акта приема-передачи (приложение          № 2 к настоящему Контракту) и товарной накладной.

2.2.2. Осуществить оплату приобретаемого  по настоящему Контракту Котла  в соответствии с п. 3.2.

2.2.3. Право собственности на Котел возникает у  Заказчика с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи Котла при            выполнении Заказчиком условий оплаты в соответствии с п.3.2.  настоящего Контракта. 

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Котла, поставляемого по настоящему Контракту, по результатам открытого аукциона в электронной форме с учетом                            транспортных расходов, риска удорожания, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет 523 118                    (пятьсот двадцать три тысячи сто восемнадцать ) рублей 14 копеек безНДС.          

 

3.2. Оплата Исполнителю за поставляемый  Котел будет произведена по мере поступления средств из  источников финансирования, но не          позднее 31.12.2015г. 

4. Порядок передачи и приемки техники

4.1. Заказчик совместно с  Поставщиком  в течение 5-ти рабочих дней со дня поставки и установки Поставщиком Котла  по адресу,                    указанному в п. 2.1.1. настоящего Контракта, обязан проверить поставленный и установленный Котел  на его  соответствие                        требованиям настоящего Контракта, принять Котел и передать Исполнителю подписанные акты приема – передачи и товарные                    накладные на Котел, либо отказать Исполнителю в приемке Котла в случае его несоответствия требованиям настоящего Контракта с            составлением акта технического осмотра Котла.

4.2. В случае, если поставка Котла осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций ассортимента (или несколько позиций)                      оказались с механическими повреждениями, несоответствующего ассортимента или обнаружена некомплектность Котла (данные                сведения отражаются в промежуточном акте приема-передачи Котла), Поставщик  обязуется произвести их замену или                                доукомплектацию Котла за свой счет в течение 15 рабочих дней со дня составления промежуточного акта приема-передачи Котла.

       В таком случае оплата за поставленный и установленный  Котел производится на условиях п. 3.2. настоящего Контракта после                    полного исполнения обязательств Поставщиком. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в                         соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Размер неустойки  определяется  в порядке,установленном           постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

5.2. За просрочку исполнения  Поставщиком обязательств предусмотренныхКонтрактом, Поставщик уплачивает заказчику пени.

 

      Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и                             устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка         Российской Федерации от цены контракта, уменьшеннойна сумму,пропорциональную объему обязщательств, предусмотренных                   контрактом и фактически исполненных поставщиком (Поставщиком,Поставщиком), и определяеися по формуле:

      П=Сцб х ДП,

где:

      Сцб- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской  Федерации на дату уплатыпени, определяемый       с учетом коэффициента К;

      ДП- количество дней просрочки.

      Коэффициент К определяется по формуле:

     Где:

      ДП-количество дней просрочки;

      ДК-срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

      При К, равном  0-50процентам,размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01  ставки                           рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

      При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки                       рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

      При К,равном 100 процентам и более, размер  ставки  определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки               рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки        исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,Поставщик                        выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта. 

6. обеспечение качества КОТЛА и гарантийные обязательства

 

6.1. Поставщик обеспечивает качество и комплектность Котла в соответствии с требованиями стандартов, технических условий,                       установленных к поставляемому Котлу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязан предоставить вместе с Котлом  гарантийный паспорт на Котел производителя Котла. Гарантийный срок на                      поставляемый Котел устанавливается не менее чем срок действия гарантии производителя Котла – 24 месяца с момента подписания            Поставщиком и представителем Заказчика акта приема-передачи Котла.

6.3. В период установленного п. 6.2. настоящего Контракта срока гарантийных обязательств, Поставщик обязуется произвести ремонт или         замену вышедших из строя узлов, агрегатов или оборудования (далее – Ремонт) Котла за свой счет.

6.4. О выявленных в течение гарантийного срока дефектах, представитель Заказчика в течение 10 календарных дней со дня обнаружения           дефекта, письменно уведомляет Исполнителя с указанием разумного срока, в течение которого ему необходимо прибыть для                       освидетельствования выявленных дефектов поставленной Техники по месту её регистрации (приложение № 2 к настоящему Контракту).       При неявке представителя Исполнителя в установленный представителем Заказчика срок, представитель Заказчика оформляет акт о             выявленных дефектах в одностороннем порядке и в течение месяца предъявляет претензию Исполнителю.

6.5. В случае Ремонта Котла в период наступления ответственности Поставщика по гарантийным обязательствам, гарантийный срок                   увеличивается на период времени Ремонта Котла зафиксированный актом приемки выполненных работ по гарантийным обязательствам,       подписанный Сторонами или в случае неявки представителя Поставщика комиссией с участием Заказчика. 

                                    7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ИСПОЛНЕНИЯ    КОНТРАКТА

             7.1.Поставщик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения контракта. Срок представления обеспечения исполнения контракта- до исполнения обязательств контракта.

            7.2.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта,возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменноготребования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта,но не ранее 10(Десяти) календарных дней со дня выполнения Поставщиком обязательств по контракту.

            Денежные  средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном  требовании.

           При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на счетЗаказчика обязательства,требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд,путем удержания суммы штрафа (пени, неустойки)извнесенных Поставщиком на счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения Контракта.

               7.3.  В случае если по какаим-либо причинам обеспечение контракта перестало быть действительным,закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковскихдней с момента,когда соответствующее обеспечение контракта пересталодействовать, представить Заказчику инон (новое) надлежащее обеспечение контракта на техже условиях и в том же размере.

             7.4.В ходеисполнения контракта Подрядчик вправе предоставитьобеспечение контракта,уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленноо обеспечения контракта. При этом может бытьизменен способ обеспечения  контракта.   

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно       явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти           обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу форс-мажорных обстоятельств оформляется двухсторонним                соглашением.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна представить соответствующие документы. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по                   соглашению Сторон в следующих случаях:

- уменьшения ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств;

- снижения цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемого  Котла.

9.2. Вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта и не оговоренные в настоящем Контракте, регулируются действующим                   законодательством Российской Федерации. 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт, подписанный электронно-цифровой подписью обеими Сторонами, считается заключенным с момента направления его оператором электронной площадки участнику аукциона, с которым заключается настоящий Контракт и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

10.2. В ходе исполнения настоящего Контракта любые изменения, вносимые в настоящий Контракт, оформляются дополнительным соглашением. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

- поставки Котла ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки Котла;

- если в заключении, выданном привлеченной заказчиком экспертной организацией / экспертом для проведения экспертизы Котла являющихся предметом поставки установлены факты нарушений условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.3. Заказчик обязуется принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется  Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять

дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.6. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом одной из Сторон настоящего Контракта от его исполнения, другая Сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.7. Информация о Поставщике  с которым настоящий Контракт был расторгнут в связи с существенным нарушением им условий настоящего Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей). 

12. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров, в случае невозможности достижения договоренности, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

12.2. Сторона, решившая передать разногласия в арбитражный суд,  направляет другой Стороне претензию с указанием обоснования, в случае отказа другой Стороной в удовлетворении претензии или при неполучении ответа в течение 30 дней с даты ее отправления, направляет иск в арбитражный суд. 

13. Заключительные положения

13.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К контракту

 

14.1. Приложение № 1 – Спецификация Котла.

14.2. Приложение № 2 – Форма акта приема-передачи Котла. 

15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

                                                                                             

Заказчика: Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

адрес: 673447 Забайкальский край, Шилкинский район, с.Размахнино, ул.Зеленской,1

ИНН 7527007188, КПП 752701001, ОКТМО 76654450

Расчетный счет 40204810600000000369  

В ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г.Чита

БИК 047601001

 

Исполнителя: Общество с ограниченной ответственостью «Сибирский центр котлостроения»»

Юридический и почтовый адрес:

656023,Алтайский край,Барнаул г.,ул.9-ый Заводской проезд,д.5-г/7

Контактный телефон:+7(3852)-555-782

р/сч 40702810402000098559

Отделение №8644Сбербанка России г.Барнаул

к/сч 30101810200000000604

БИК 040173604

 

 

Заказчик:                                                                   Поставщик:

Глава сельского поселения                                   Генеральный директор   ООО

 «Размахнинское»                                                    «Сибирский центр котлостроения»

 

______________ Дациев Ю.Т.                                ________________ Мазалов С.К.

                    

 Приложение № 1 к  Контракту

 

от 07 июля 2015 года

№ 0191300014015000034-0213596-02

 

 

Спецификация Техники

 

Наименование показателя	Значения показателя
Котел водогрейный с ручной подачей	Котел водогрейный с ручной подачей
Мощность	1,74Гкал
материал	сталь
КПД	82%
Отапливаемый объем	45000 мз
Вид топлива	уголь
Температура на выходе	95
Срок службы	7 лет
Рабочее давление	0,6 Па
Габариты	Ширина 21000 мм. Высота 2350 мм. Длина 3250 мм
Потребляемая суммарная мощность	3кВт
Комплектующая и запорная аппаратура в пределах котла	Наличие
Дутьевой вентилятор	Марка ВЦ (аэродинамическая схема  вентилятора 14-46) №2,5(диаметр рабочего колеса вентилятора №2,5) электродвигатель-3 кВт,3000 об/мин)
Сертификат качества	Наличие
Расход бурого  угля при максимальной мощности	446,9 кг/час
Срок поставки	30днец
Выезд по гарантийным случаям	В течение 12 часов
Гарантия	Не менее 24 месяцев

 

 

 

 

Заказчик:                                                                                                                                           Поставщик:

Глава сельского поселения                                                                                                      Генеральный директор ООО

«Размахнинское»                                                                                                              «Сибирский центр котлостроения» 

 

______________ Дациев Ю.Т.                                                                                             ______________Мазалов С.К.                           

                                               

 

Приложение № 2 к Контракту

от 07 июля 2015 года

№ 0191300014015000034-0213596-202

  АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИКИ

 

с.Размахнино                                                                                                  _________2015 года 

Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения «Размахнинское» Дациева Юмара Тагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО  «Сибирский центр котлостроения», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Мазалова  Сергея Кузьмича  действующего на основании Устава составили, настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик передал, а Заказчик принял Котел, поставленный по муниципальному контракту от 07 июля 2014  № 0191300014015000034-0213596-02

2. Вместе с Котлом Поставщиком переданы, а  Заказчиком приняты следующие документы:

- оригинал товарной накладной;

- оригинал счета фактуры;

- паспорт котла № 257;

-техническое описание котла №257;

-паспорт на клапан предохранительный

-акт индивидуального испытания котла КВр-1,74 зав.№257

- копия сертификата соответствия;

3. Заказчик  не имеет (имеет) претензий к Исполнителю по качеству (в части обнаружения внешних дефектов), количеству и комплексности Котла.

4. Недостатки, отмеченные  Заказчиком в ходе приемки Техники:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель обязуется устранить выявленные при приемке Котла  недостатки не позднее «____» __________ 2014 года.

5. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

 

 Заказчик                                                                                                                                                     Поставщик

Глава сельского поселения                                                                                                            Генеральный директор 000

Поселения «Размахнинское»                                                                                                «Сибирский центр котлостроения»

            _____________         ()Дациев Ю.Т.                                                                     ___________ Мазалов  С.К.                                                                  М.П.                                                                                                            М.П.

 

            ФОРМА СОГЛАСОВАНА

_______________________________________________________________________

 

Заказчик                                                                                                                                                        Поставщик

Глава сельского поселения                                                                                                                 Генеральный директор ООО

«Размахнинское»                                                                                                                          «Сибирский центр котлостроения»

 

___________ Дациев Ю.Т.                                                                                                                    _____________ Мазалов С.К.