МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0191300014014000700-0213596-02
на поставку котла в количестве 1-ой единицы
с.Размахнино « 12 »августа 2014 года
Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения «Размахнинское» Дациева Юмара Тагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМонтаж» признанное по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от «21» июля 2014г. № 0191300014014000700), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кутергина Артема Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Исполнитель обязуется поставить Заказчику Котел, согласно техническим характеристикам в количестве 1-ой единицы (далее – Котел).
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Котел в срок, установленный настоящим Контрактом.
1.2. Марка, модель Котла, основные комплектующие Котла, технические и функциональные показатели определены Сторонами в спецификации Котла, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.3. Срок поставки Техники в течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.
2. ОбязаТЕЛЬСТВА сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Поставить Котел по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Зеленской, 1.
2.1.2. Выполнить полную предпродажную подготовку Котла.
2.1.3. Совместно с представителем Заказчика провести испытание работы Котла.
2.1.4. Передать Котел Заказчику по акту приема-передачи, товарной накладной и паспорта Котла, оформленного на Заказчика согласно списку представителей Заказчика (приложение № 2).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Осуществить в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта приемку Котла с оформлением акта приема-передачи (приложение № 2 к настоящему Контракту) и товарной накладной.
2.2.2. Осуществить оплату приобретаемой по настоящему Контракту Котла в соответствии с п. 3.2.
2.1.3. Право собственности на Котел возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи Котла при выполнении Заказчиком условий оплаты в соответствии с п.3.2. настоящего Контракта.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Котла, поставляемой по настоящему Контракту, по результатам открытого аукциона в электронной форме с учетом транспортных расходов, риска удорожания, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет 678 986 (шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть)рублей ,30 копеек, без НДС.
3.2. Оплата Исполнителю производится в течение 30 банковских дней в размере 579239 рублей с момента поставки и установки котла.
4. Порядок передачи и приемки КОТЛА
4.1. Заказчик совместно с Исполнителем в течение 5-ти рабочих дней со дня поставки Исполнителем Котла по адресу, указанному в п. 2.1.1. настоящего Контракта, обязан проверить поставленный Котел на её соответствие требованиям настоящего Контракта, принять Котел и передать Исполнителю подписанные акты приема – передачи и товарные накладные на Котел, либо отказать Исполнителю в приемке Котла в случае её несоответствия требованиям настоящего Контракта с составлением акта технического осмотра Котла.
При необходимости экспертной оценки соответствия поставленного Котла требованиям настоящего Контракта Заказчик вправе привлечь эксперта инспекции Гостехнадзора. В данном случае срок приемки Котла осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня поставки Исполнителем Котла.
4.2. В случае, если поставка Котла осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций ассортимента (или несколько позиций) оказались с механическими повреждениями, несоответствующего ассортимента или обнаружена некомплектность Котла (данные сведения отражаются в промежуточном акте приема-передачи Котла), Исполнитель обязуется произвести их замену или доукомплектацию Котла за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня составления промежуточного акта приема-передачи Котла.
В таком случае оплата за поставленный Котел производится на условиях п. 3.2. настоящего Контракта после полного исполнения обязательств Исполнителем.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Заказчика:
5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства предусмотренного п. 3.2. настоящего Контракта. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени в случае, если просрочка исполнения указанного обязательства вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.2. Ответственность Исполнителя:
5.2.1. За задержку сроков поставки Котла, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнителем сроков, предусмотренных п. 1.3. настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.2.3. В случае поставки Котла ненадлежащего качества Заказчик в течение 10 дней направляет Исполнителю уведомление о замене поставленного Котла, а Исполнитель обязан без промедления заменить поставленный Котел, Котлом надлежащего качества. Заказчик вправе требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, выявленных при приемке Котла, а также возмещения своих расходов произведенных на устранение недостатков.
5.2.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта.
5.3.1. Исполнение обязательств, установленных разделом 1 настоящего Контракта обеспечивается в размере 5% начальной максимальной цены контракта.
Предъявление требования к оплате осуществляется в течение срока действия обеспечительных мер в случаях просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3.2. Заказчик производит перечисление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских календарных дней с даты окончания срока действия обеспечения исполнения настоящего Контракта, если формой обеспечения исполнения контракта является залог денежных средств.
5.3.3. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию) Исполнитель, в течение 10 календарных дней с даты получения письменного требования от Заказчика, либо с момента, когда ему стало известно о том, что представленное им обеспечение исполнения Контракта стало ненадлежащим, обязуется предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения настоящего Контракта на тех же условиях, которые указаны в аукционной документации и в настоящем Контракте.
5.3.4. В ходе исполнения настоящего Контракта, Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом взамен ранее представленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.
6. обеспечение качества КОТЛА и гарантийные
обязательства
6.1. Исполнитель обеспечивает качество и комплектность Котла в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, установленных к поставляемому Котлу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, проводит совместно с представителем Заказчика испытание работы Котла .
6.2. Исполнитель обязан предоставить вместе с Котлом гарантийный паспорт на Котел производителя Котла. Гарантийный срок на поставляемый Котел устанавливается не менее чем срок действия гарантии производителя Котла - 12 месяцев с момента подписания Исполнителем и представителем Заказчика акта приема-передачи Котла.
6.3. В период установленного п. 6.2. настоящего Контракта срока гарантийных обязательств, Исполнитель обязуется произвести ремонт или замену вышедших из строя узлов, агрегатов или оборудования (далее – Ремонт) Котла за свой счет.
6.4. О выявленных в течение гарантийного срока дефектах, представитель Заказчика в течение 10 календарных дней со дня обнаружения дефекта, письменно уведомляет Исполнителя с указанием разумного срока, в течение которого ему необходимо прибыть для освидетельствования выявленных дефектов поставленной Котла по месту её регистрации (приложение № 2 к настоящему Контракту). При неявке представителя Исполнителя в установленный представителем Заказчика срок, представитель Заказчика оформляет акт о выявленных дефектах в одностороннем порядке и в течение месяца предъявляет претензию Исполнителю.
6.5. Ремонт Котла по гарантийным обязательствам производится по месту регистрации Котла (приложение № 2 к настоящему Контракту).
6.6. В случае Ремонта Котла в период наступления ответственности Исполнителя по гарантийным обязательствам, гарантийный срок увеличивается на период времени Ремонта Котла зафиксированный актом приемки выполненных работ по гарантийным обязательствам, подписанный Сторонами или в случае неявки представителя Исполнителя комиссией с участием Заказчика.
7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Поставщик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения контракта. Срок представления обеспечения исполнения контракта- до исполнения обязательств контракта.
7.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту вы течении 10(Десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня выполнения Подрядчиком обязательств по контракту.
Денежные средства возвращаются на банковскийсчет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на счет Заказчика обязательства, требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, путем удержания суммы штрафа (пени, неустойки) из внесенных Подрядчиком на счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения Контракта.
7.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере.
7.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения контракта.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу форс-мажорных обстоятельств оформляется двухсторонним соглашением.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна представить соответствующие документы.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
- уменьшения ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств;
- снижения цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемого Котла.
9.2. Вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта и не оговоренные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт, подписанный электронно-цифровой подписью обеими Сторонами, считается заключенным с момента направления его оператором электронной площадки участнику аукциона, с которым заключается настоящий Контракт и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
10.2. В ходе исполнения настоящего Контракта любые изменения, вносимые в настоящий Контракт, оформляются дополнительным соглашением.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:
- поставки Котла ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Котла;
- если в заключении, выданном привлеченной заказчиком экспертной организацией / экспертом для проведения экспертизы Котла, являющихся предметом поставки установлены факты нарушений условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.3. Заказчик обязуется принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Исполнителя.
11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять
дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
11.6. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом одной из Сторон настоящего Контракта от его исполнения, другая Сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
11.7. Информация о Исполнителе, с которым настоящий Контракт был расторгнут в связи с существенным нарушением им условий настоящего Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей).
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров, в случае невозможности достижения договоренности, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.
12.2. Сторона, решившая передать разногласия в арбитражный суд, направляет другой Стороне претензию с указанием обоснования, в случае отказа другой Стороной в удовлетворении претензии или при неполучении ответа в течение 30 дней с даты ее отправления, направляет иск в арбитражный суд.
13. Заключительные положения
13.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
13.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К контракту
14.1. Приложение № 1 – Спецификация Техники.
14.2. Приложение № 2 – Форма акта приема-передачи Техники.
15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
1.1.Заказчика: Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края
адрес: 673447 Забайкальский край, Шилкинский район, с.Размахнино, ул.Зеленской,1
ИНН 7527007188, КПП 752701001, ОКТМО 76654450
Расчетный счет 40204810600000000369
В ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г.Чита
БИК 047601001
1.2.
Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМонтаж»
ИНН 2222804503
КПП 222201001
Юридический адрес: 656000, Алтайский край, Барнаул г.,ул.Взлетная,д,35
Почтовый адрес: 656000, Алтайский край, Барнаул г.,ул.Взлетная,д,35
Контактный телефон +7 3852 25 19 28
Контактное лицо Кутергин Артем Андреевия
Заказчик: Исполнитель:
Глава сельского поселения Генеральный директор
«Размахнинское»
______________ Дациев Ю.Т. _______________ Кутергин А.А.
Приложение № 1 к Контракту
от 12 августа 2014 года
№ 0191300014014000700-0213596-02
Спецификация Техники
|
Наименование показателя |
Значения показателя |
|
|
|
|
Котел водогрейный |
|
|
КПД |
82% |
|
Отапливаемый объем |
45000м3 |
|
Вид топлива |
Уголь |
|
Температура на выходе |
1150 С |
|
Срок службы |
7 лет |
|
Рабочее давление |
0,6па |
|
Габариты |
Ширина 2200 мм, высота 2350 мм, длина 3250 мм |
|
Потребляемая суммарная мощность |
3 квт |
|
Комплектующая и запорная аппаратура в пределах котла |
наличие |
|
Дутьевой вентилятор |
Марка ВЦ(аэродинамическая схема вентилятора- 14-46) №2,5 Электродвигатель-3квт 3000 об/мин |
|
Сертификат качества |
наличие |
|
Расход бурого угля при максимальной мощности |
446,9 кг/час |
|
Срок поставки |
15 дней |
|
Выезд по гарантийным случаям |
В течение 12 часов |
Заказчик: Исполнитель:
Глава сельского поселения Генеральный директор
«Размахнинское»
______________ Дациев Ю.Т. ________________ А.А.Кутергин
ФО Р М А
Приложение № 2 к Контракту
от 12 августа 2014 года
№ 0191300014014000700-0213596-02
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИКИ
с.Размахнино _________2014 года
Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения «Размахнинское» Дациева Юмара Тагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМонтаж», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Кутергина Артема Андреевича, действующего на основании Устава составили, настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель передал, а Заказчик принял Котел, поставленный по государственному контракту от ________ 2014 № _______
2. Вместе с Котлом Исполнителем переданы, а Заказчиком приняты следующие документы:
- оригинал товарной накладной;
- оригинал счета фактуры;
- паспорт __________;
- копия сертификата соответствия;
_____________________________
3. Заказчик не имеет (имеет) претензий к Исполнителю по качеству (в части обнаружения внешних дефектов), количеству и комплексности Котла ___________ (наименование Котла).
4. Недостатки, отмеченные Заказчиком в ходе приемки Котла:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель обязуется устранить выявленные при приемке Котла недостатки не позднее «____» __________ 2014 года.
5. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Заказчик Исполнитель
_____________ (ФИО)________ ___________ (ФИО)_________ М.П. М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
_______________________________________________________________________
Заказчик Исполнитель
___________ _____________
