Муниципальный контракт №  Ф.2016.115183  

На выполнение  работ по ремонту  ул.Ингодинской   в с. Размахнино Шилкинского района Забайкальского края

   

с,Размахнино                                                                                                       08  июня 2016г.

 

               Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» (далее именуемое Заказчик), в лице главы администрации  Разумных Инги Валерьевны, действующего  на  основании  Положения,  с  одной  стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» (далее  именуемое  Подрядчик),  в  лице генерального директора  Чубарова  Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили   настоящий муниципальный  Контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме, Протокол подведения итогов № 0191300014016000028 от «08» июня 2016     года о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

 

1.1. Заказчик  поручает, а Подрядчик  принимает  на  себя обязательства по ремонту ул.Ингодинской  в соответствии с техническим заданием и сметным расчетом (Приложение №1 и№2 к настоящему муниципальному Контракту)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта

1.3. Подрядчик для выполнения работ по ремонту ул.Ингодинской приобретает все необходимые материалы за счет собственных средств.

1.4.Финансирование настоящего Контракта осуществляется из  бюджета сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район».

2. Управление контрактом

2.1. Интересы Заказчика по управлению  муниципальным Контрактом представляет глава администрации сельского поселения «Размахнинское» Разумных И.В.., которая с момента заключения настоящего муниципального  Контракта будет принимать непосредственное  участие в  регулировании  работ по объекту и формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор за выполнением работ по  муниципальному Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения муниципального Контракта.

2.2 Интересы подрядчика по Контракту представляет  генеральный директор Чубаров Виктор Анатольевич.

2.3. Подрядчик при исполнении настоящего муниципального Контракта вправе привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о привлечении субподрядных организаций в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора субподряда.

3. Стоимость контракта

3.1. Общая стоимость работ  по ремонту ул.Ингодинской  составляет  407492 (Четыреста семь тысяч четыреста девяносто два )рубля 48 копеек, без НДС

В цену муниципального Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения комплекса работ по муниципальному Контракту, в том числе все пошлины,  сборы,  налоги и  другие обязательные платежи определенные действующим законодательством РФ.

             Контрактная цена на период действия   муниципального контракта устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4. Порядок оплаты работ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему муниципальному Контракту в соответствии  с лимитами бюджетных обязательств текущего финансового  года.

4.2.Оплата работ осуществляется на основании подписанной обеими сторонами справки по форме КС-3 о выполненных работах с расшифровкой объемов работ по акту формы КС-2  в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий период с учетом коэффициента, полученного по результатам аукциона до 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки выполненных работ.

4.3.Все расчеты Заказчик производит путем перечисления средств по реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен немедленно известить Заказчика письменно.

4.4. Заказчик не производит авансирование Подрядчику.

4.5.Превышения Подрядчиком сметных объемов работ по ремонту ул.Ингодинской ,не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.6. Подрядчик не предъявляет Заказчику требования по компенсации удорожания материалов.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало производства работ - с момента подписания муниципального Контракта.

5.2. Срок завершения работ по Контракту -до 31 августа 2016г.

5.3. Подрядчик предоставляет график выполнения работ по каждому виду работ, исходя из общих сроков их выполнения, в течение 10 (десяти) дней, после заключения настоящего муниципального Контракта. График согласовывается с Заказчиком.

5.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. В целях реализации настоящего муниципального Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего муниципального Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов. 

6.1.2. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего муниципального  Контракта с оформлением двухстороннего акта по форме КС-2 и справки стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, являющихся основанием для проведения взаиморасчетов и оплаты.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему муниципальному Контракту.

6.2.2. Представители Заказчика  имеют право:

-беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

-производить соответствующие записи в журнал производства работ.

6.2.3. Заказчик оставляет за собой право оплатить Подрядчику только те работы и объемы, которые подтверждены исполнительной и другой технической документацией.

6.2.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества их выполнения, акт выполненных работ не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.2.5. Заказчик имеет право выдавать письменные Распоряжения и Предписания о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов,  применении некачественных материалов, невыполнении предыдущих распоряжений и предписаний Заказчика, а так же неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.  

7. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ  по настоящему муниципальному Контракту Подрядчик  принимает на себя следующие обязательства:

7.1. Выполнить работы по ремонту ул.Ингодинской  в  соответствии  с Техническим заданием (приложение № 1)

7.2. Обеспечить качественное выполнение работ по  муниципальному Контракту, согласно Технического задания, руководствуясь требованиями, предъявляемыми Государственными стандартами, и другими нормативными документами, а также в соответствии с природоохранным  законодательством и  действующими санитарными нормами.

7.3.  В течении 10 дней, с момента подписания контракта, Подрядчик обязан представить  Заказчику на согласование календарный график производства работ.

7.4. До начала земляных работ Подрядчик обязан выполнить все геодезические разбивочные работы с закреплением их на местности и сдать работы  Заказчику по акту.  Выполнить  съемку исходных поперечников земляного полотна через 25м исполнительную документацию представить Заказчику (согласно технического задания .Приложение №1 к Контракту).Стоимость геодезических работ входит в цену Контракта и отдельно не оплачивается.

7.5. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить на согласование Заказчику транспортную схему на вывозку всех материалов. Оформить за свой счет горно-разрешительную документацию на карьеры местных строительных материалов, необходимые для выполнения дорожных работ.

7.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.Приказы, распоряжения Заказчика по выполнению работ, указанных в данном пункте являются обязательными для исполнения Подрядчиком и имеют статус предписаний.  

7.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (в соответствии с п.7.15)

7.8.Исправлять выявленные недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

7.9. Предоставлять Заказчику  к приемке выполненных работ исполнительную документацию, журналы производства работ, подготовленные к подписанию документы (акты формы  КС-2 и справки КС-3) за отчетный период. 

7.10. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых  субподрядчиками  работ.

7.11. Если в ходе выполнения настоящего муниципального Контракта потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение до начала их выполнения.

7.12. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять фотоматериал по выполненным работам.

7.13. Подрядчик обязан предоставлять автотранспортное средство для приёмки выполненных работ.

7.14. Подрядчик дает следующие гарантированные обязательства по выполненным работам – 4 года.

            7.15.  Вести с момента начала действия муниципального Контракта и до момента прекращения его действия журналы производства работ, журнала входного, операционного, геодезического и лабораторного контроля на русском языке, оформленные и заверенные в установленном порядке;

            7.16. Подрядчик обязан осуществлять природоохранные мероприятия, обеспечивать санитарные условия на объекте выполнения работ. Допущенные нарушения охраны окружающей среды устраняются Подрядчиком за свой счет.

            7.17. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

8. Производство, сдача-приемка работ

              8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту (КС №2).

             8.2 Подрядчик обязан информировать  Заказчика о необходимости принятия работ за три дня.

             8.3.В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в указанный Заказчиком срок, устранить выявленные недостатки.

             8.4. Подрядчик представляет Заказчику  всю необходимую исполнительную документацию, согласно ВСН 19-89 (журналы, акты освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные съемки, сертификаты и паспорта на строительные материалы и изделия и т.д.) 

9. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, допущенные при строительстве, в том числе за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные нарушениями при производстве работ. 

9.3. За нарушение сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик уплачивает пеню, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013гг. №1063,

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее  одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 ,

где:

  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

 ,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику  штраф в размере 10% цены контракта в  сумме  40749 руб.25 коп.  

9.6. Применение штрафных санкций  не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.

9.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.4. и 9.5. настоящего Контракта

9.9.Сумма неустойки (пени, штафы), предъявленная Подрядчику Заказчиком, уплачивается Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в  бюджет Шилкинского района с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платёжного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика. Иной порядок уплаты Подрядчиком неустойки,  путём уменьшения на сумму начисленной неустойки суммы очередного платежа, определён в п. 9.10.

9.10.Сумма неустойки (пени, штрафы) на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход  бюджета Шилкинского района. В этом случае при осуществлении в соответствии со статьёй 4 Контракта уполномоченным представителем Заказчика приёмки выполненного Подрядчиком объёма работ Стороны осуществляют расчёт неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком своих контрактных обязательств. В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки,  основанием для её начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание её начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание подрядчиком указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход  бюджета Шилкинского района.

9.11. В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

10. Материалы, выполнение работ, скрытые работы

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект ремонта строительными материалами, изделиями и конструкциями.

10.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной  контроль. 

10.3. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

-дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

-дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.

10.4. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

10.5 Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до приемки произведенных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

10.6. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика

 (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне¬ние обязательств по настоящему  муниципальному Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего муниципального Контракта.

11.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

12. Особые условия

             12.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим муниципальным Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Контракта.

12.2. Все приложения к  муниципальному Контракту являются его неотъемлемой частью. 

12.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд (по месту нахождения Заказчика).

             12.5. При возникновении  между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами  по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления факта нарушений Подрядчиком условий муниципального Контракта, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13. Срок действия и порядок изменения и расторжения контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами обязательств по контракту в полном объеме.

13.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному Сторонами. Изменения не могут противоречить нормам, установленным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. При уменьшении  Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего муниципального Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объему работ настоящего Контракта путем направления Подрядчику предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) объемам работ, предусмотренных настоящим муниципальным контракт

13.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.5. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта посредством направления в адрес Подрядчика письменного уведомления о расторжении контракта. Контракт признается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления.

 13.6. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

14.Порядок разрешения споров

    14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

    14.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке

      14.3. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

15. Приложения к настоящему контракту

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 –Локальный сметный расчет

Приложение №3 – Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

 Все указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

16. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчик: Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципальногорайона  «Шилкинский район» Забайкальского края 673447, Забайкальский край, с.Размахнино, ул.Зеленской, 1 Тел/факс: (30244)3-15-09 ИНН 7527007188 КПП 752701001 Лицевой счет 03913027500 в УФК МФ РФ по Забайкальскому краю р/с 40204810600000000369 в ГРКЦ ГУ Банка Росии по Забайкальскому краю г.Чита БИК 047601001 ОГРН 1027527013400 ОКТМО 76654450

Подрядчик: Общество с оганиченной ответственностью «НИКА» 672007, Российская Федерация Забайкальский край,г.Чита, ул.Шилова,29,9 телефон:+7(914)4703610 ИНН:7536149943 КПП:753601001 НазваниеБанка:Сбербанк России № 8600 г.Чита БИК:047601637 Рас./с.:40702810274000000320 Кор./с.:30101810500000000637 ОКАТО:76401000000

17. Подписи представителей сторон:

Заказчик:   Глава администрации сельского поселения «Размахнинское»   ______________________И.В.Разумных

Подрядчик: Генеральный директор ООО»НИКА»       ____________________ В.А.Чубаров