Муниципальный контракт № Ф.2018.261240
Поставка и установка спортивного и игрового оборудования для нужд сельского поселения «Размахнинское»
с.Размахнино «15» июня 2018 года
Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице Главы Разумных Инги Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Уютный двор", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Потаповой Оксаны Сергеевны , действующего на основании Устава, со второй стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт на основании проведения электронного аукциона (протокол № 0191300014018000042 от «04» июня 2018 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом (Приложение № 1, 2) и условиями настоящего Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по поставке и установке спортивного и игрового оборудования по ул.Заречная (далее по тексту – Работы на Объекте).
1.2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 183752700718875270100100020013511000
1.3. Объемы и наименования Работ на Объекте устанавливаются локально-сметным расчетом, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к контракту).
1.4. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Забайкальского края, сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» и настоящим Контрактом.
1.5. Местом исполнения Контракта Стороны считают с.Размахнино, ул.Заречная, Шилкинского района Забайкальского края.
- ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет 1054406 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 00 копеек, (далее – Цена Контракта).
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой.
2.3.Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества товара, и иных условий контракта.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта.
2.5. Цена контракта, определенная п. 2.1. Контракта, включает в себя выполнение всего комплекса Работ на Объекте, предусмотренных техническим заданием (Приложение № 1), в том числе доставку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ на Объекте по настоящему Контракту.
Превышения Подрядчиком запланированных объемов и стоимости работ, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
2.6. Источник финансирования заказа: Бюджет сельского поселения «Размахнинское» (софинансирование федерального, краевого, районного, местного бюджетов и внебюджетные источники)
Оплата по настоящему Контракту осуществляется по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2020 годы».
2.7. Оплата выполненных Работ на Объекте производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные Работы не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2).
- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения Работ на Объекте – с момента заключения Контракта.
3.2. Окончание выполнения Работ на Объекте - до 20 августа 2018 года.
- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Основанием для проведения расчетов по настоящему Контракту являются предъявляемые Заказчику акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счет на оплату.
4.2. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) оформляются на основании фактически выполненных объемов Работ на Объекте, подтвержденных исполнительной документацией, актами о приемке выполненных работ (КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком.
4.3. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ на Объекте по следующим причинам:
- неустранение указанных ранее дефектов и замечаний в работе, предъявленной к оплате;
- применение материалов и оборудования при выполнении Работ на Объекте без сертификатов, паспортов и не соответствующих требованиям нормативной документации, действующей на момент заключения Контракта;
- при не предоставлении либо ненадлежащем ведении Подрядчиком исполнительной документации.
4.4. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного выполнения и сдачи Подрядчиком полного объема Работ на Объекте по Контракту, включая устранение выявленных дефектов.
4.5. Подрядчик обязан предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) счет на оплату. Невыполнение данного условия Подрядчиком является основанием для выставления штрафных санкций, как неисполнение условия Контракта.
4.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся за фактически выполненные и принятые Заказчиком объемы выполненных Работ на Объекте, при этом Подрядчик не освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
4.7. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику, в соответствии со статьями 37, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии либо путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район»
л/с 05913027500
р/с 40302810576013000382
Получатель: Отделение Чита г.Чита
БИК 047601001
ОГРН 1057527013400
ОКТМО 76654450
ИНН 7527007188
КПП 752701001
ОКПО 78916591
5.2. В том случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательным актам Российской Федерации.
5.3. Размер обеспечения исполнения Контракта – 52720,30 (пятьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 30 копеек.
5.4. Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику после полного исполнения обязательств по Контракту и при условии отсутствия претензий и замечаний, указанных в п. 5.5. настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов.
5.5. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе:
- для взыскания неустойки, предусмотренной условиями Контракта;
- при отказе Подрядчика от исполнения Контракта;
- для взыскания убытков, предусмотренных условиями Контракта.
5.6. В случае, предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии, срок действия указанной гарантии должен быть не менее 1 (одного) месяца после окончания срока действия Контракта.
5.7. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта.
- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1.Заказчик проверяет ход, качество выполненных Работ на Объекте и используемых материалов и оборудования, при выявлении недостатков и/или наличии замечаний составляет акт выявленных дефектов, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
6.2. Если Заказчиком в процессе производства Работ на Объекте будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан устранить за свой счет дефекты и недостатки в сроки, указанные Заказчиком.
При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями Контракта, устранить обнаруженные недостатки, дефекты с привлечением третьих лиц, а Подрядчик должен возместить расходы.
6.3. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были обнаружены к началу гарантийного периода, если они вызваны некачественными материалами, а также связаны с некачественным выполнением Работ на Объекте Подрядчиком.
6.4. Во время выполнения Работ на Объекте право собственности на образующиеся отходы переходит Подрядчику, который в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за их утилизацию либо переработку.
6.5. График производства Работ на Объекте предоставляется Подрядчиком для согласования в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Контракта. После чего, в течение 2 (двух) рабочих дней, Заказчик обязан согласовать предоставленный график производства Работ на Объекте либо отказаться от его согласования с письменным обоснованием.
6.6. Подрядчик организует производство Работ на Объекте по согласованному и утвержденному Сторонами графику.
6.7. Весь демонтируемый материал, пригодный к дальнейшему использованию, Подрядчику необходимо передать на склад Заказчика.
- ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка законченных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Контракта.
7.2. Приемка законченных Работ на Объекте производится в случае отсутствия претензий в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении Работ и всех обязательств по настоящему Контракту.
- ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
8.1.Заказчик обязан:
8.1.1. Производить оплату Подрядчику за весь комплекс Работ на Объекте принятый Заказчиком, выполненный качественно и в срок, установленный условиями настоящего Контракта.
8.1.2. При возврате Подрядчику без подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3) давать письменные обоснованные пояснения в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.1.3. Назначать на весь период производства Работ на Объекте своего ответственного представителя для координации действий, решения текущих вопросов и подписания документов в рамках делегированных полномочий.
8.1.4. Составлять акт ввода в эксплуатацию Объекта.
8.2. Заказчик вправе:
8.2.1. В случае необходимости назначить несколько своих представителей, а также заменить их.
8.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, иметь беспрепятственный доступ ко всем видам Работ на Объекте в любое время в течение всего периода производства Работ на Объекте.
8.2.3. Не принимать выполненные Работы на Объекте по следующим причинам:
- неустранение выявленных ранее дефектов и замечаний в работе;
- применение материалов и оборудования при выполнении работ без сертификатов, паспортов и не соответствующих требованиям нормативной документации, действующей на момент заключения Контракта;
- ненадлежащее ведение Подрядчиком исполнительной документации.
Задержка приемки выполненных Работ на Объекте производится до полного устранения всех вышеназванных причин. При этом Заказчик возвращает Подрядчику без подписания акты о приемке выполненных работ (КС-2) с обоснованными пояснениями в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.2.4. При выявлении нарушений в работе требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;
- возмещения расходов, возникших у Заказчика по вине Подрядчика;
- возмещения ущерба, нанесенного муниципальному имуществу по вине Подрядчика;
- возмещения ущерба, нанесенного третьим лицам по вине Подрядчика.
8.3.Подрядчик обязан:
8.3.1. Принять во внимание климатические условия, географическое расположение территории сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район», а также транспортную схему.
8.3.2. Знать о расходах, которые возлагаются на период выполнения Работ на Объекте, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта, учитывать в расчетах свои расходы и прибыль, и в будущем не иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.
8.3.3. В счет стоимости, предусмотренной п. 2.1., качественно выполнять Работы на Объекте в объемах и сроки, предусмотренные техническим заданием (Приложение №2), локальной сметой (Приложение №1 к Техническому заданию) и настоящим Контрактом, в соответствии с действующими на момент выполнения Работ на Объекте нормативными документами.
Поставка необходимых для выполнения Работ на Объекте материалов, оборудования и прочих грузов, а также их разгрузка, складирование, охрана и монтаж входят в обязанности Подрядчика и осуществляется за его счет.
8.3.4. Соблюдать при выполнении Работ на Объекте требования технического задания (Приложение №2), законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных Работ на Объекте, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществлять уборку территории от строительного мусора во время выполнения Работ на Объекте, после выполнения Работ на Объекте произвести окончательную уборку.
8.3.5. Отвечать за качество поставленных им материалов и оборудования. Обеспечивать необходимые условия хранения материалов и оборудования, и в случае нарушения условий хранения, приведших к ухудшению паспортных характеристик материалов и оборудования, обязуется не применять данные материалы в работе.
8.3.6. Перед началом выполнения Работ на Объекте передать Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые им при выполнении работ материалы и оборудование.
8.3.7. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядными организациями для выполнения специализированных Работ на Объекте. При этом общий объем Работ на Объекте, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не должен превышать 50 (пятидесяти) процентов стоимости Работ на Объекте по Контракту. Расчет с субподрядными организациями производится Подрядчиком самостоятельно.
8.3.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение субподрядными организациями Работ на Объекте по настоящему Контракту.
8.3.9. Представлять Заказчику:
- акты о приемке выполненных работ (КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ (КС-3);
- счет на оплату;
- исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006;
- исполнительную документацию в соответствии с РД 11-05-2007;
- после завершения Работ на Объекте - акт сверки взаиморасчетов.
8.3.10.На период производства Работ на Объекте назначать представителя, ответственного за производство работ, предусмотренных настоящим Контрактом, имеющего право подписи актов и иных документов, касающихся данного Контракта, решения текущих вопросов и письменно, с приложениями документов (доверенность, приказ о назначении ответственного лица), подтверждающих полномочия представителя, извещать об этом Заказчика на следующий день после подписания Контракта.
8.3.11. Письменно уведомлять Заказчика об изменении организационно-правового статуса, банковских реквизитов, почтового и юридического адреса и предоставить необходимую информацию, которая может повлиять на исполнение Работ на Объекте по Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления таких изменений.
8.3.12. При производстве Работ на Объекте вести исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006.
8.4.Подрядчик вправе:
8.4.1. Получить оплату за принятые Заказчиком Работы на Объекте, выполненные качественно и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.
8.4.2. Привлекать после согласования с Заказчиком субподрядные организации, имеющие действующие свидетельства о допуске к работам и отвечающих требованиям, предъявляемым к Подрядчику.
8.4.3. Участвовать в проверке хода исполнения Работ на Объекте.
- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
9.1. Подрядчик гарантирует:
- качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения Работ на Объекте, соответствие стандартам, техническим условиям и наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;
- качественное выполнение всех Работ на Объекте в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта и действующими нормами Российской Федерации;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 (три) года со дня подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Объекта.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ на Объекте обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом выявленных дефектов, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.
Гарантийный срок продлевается на весь Объект, соответственно на период полного устранения дефектов.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте выявленных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных Работах на Объекте, то Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями Контракта и при сохранении своих прав по гарантии устранить обнаруженные дефекты и недоделки с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком расходов на устранение недостатков в соответствии с Контрактом.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.
10.2 Ответственность Поставщика:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
- 3 процента цены контракта (этапа) в сумме 31632 (Тридцать одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 18 копеек.
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Размер пени включается в контракт в виде суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.3 . Ответственность Заказчика:
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.4 Уплата Поставщиком пеней, штрафов или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.
10.5 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.6 Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.
10.7.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.9. Неустойка (штрафы, пеня) взимается за каждое нарушение условий Контракта и гарантийных обязательств в отдельности.
10.10. Оплата неустойки или ее начисление не освобождает Подрядчика от его обязательств завершить Работы (поставить Товары, оказать Услуги) или от любых других его обязательств и ответственности согласно настоящему Контракту.
Кроме штрафа и пени Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика возмещение фактических убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
10.11. Подрядчик обязан возместить убытки, защитить и освободить от ответственности Заказчика и его представителей от каких-либо претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу, происшедшие в результате действий и упущений Подрядчика, его субподрядчиков, кроме нарушений Контрактных обязательств, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы.
10.12. Подрядчик, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные убытки и ущерб имуществу и за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении Работ (поставке Товара, оказании Услуг) по настоящему Контракту.
10.1. Подрядчик несет ответственность перед всеми государственными, контролирующими и инспектирующими службами за соблюдение при выполнении Работ по Контракту Норм, Правил и иных нормативно-технических документов, утвержденных в установленном порядке.
10.14. При истечении срока действия Контракта Стороны не освобождаются от уплаты штрафных санкций (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
- СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. Правоотношения между Сторонами по настоящему Контракту регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров или в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменном виде и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Переписка Сторон осуществляется в виде письма с вручением представителю Стороны под подпись или в канцелярию, а в случае направления факса, телефонограммы или иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не должен превышать 10 (десять) дней с момента их получения.
В том случае, если по истечении 10 (десяти) дней с момента получения претензии вторая Сторона воздержалась от направления возражений, то предъявленная сумма неустойки и претензии считается принятой автоматически.
При неурегулировании спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края, а при необходимости в Шилкинский районный суд.
11.5. При неисполнении обязательств по Контракту Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении Контракта согласно статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта согласно статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- ФОРС–МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.
При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими уполномоченными органами.
12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала (прекращения) их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12.3. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий длится более месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ.
Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта. В этом случае Стороны произведут взаиморасчеты.
- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2018 года.
- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.
14.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных друг другу, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие Приложения:
- Приложение № 1 - техническое задание;
- Приложение № 2– локальный сметный расчет;
- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик: Администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Юр. адрес: 673447, Забайкальский край, Шилкинский район, с.Размахнино, ул.Зеленской, 1. Почтовый адрес: 673447, Забайкальский край, Шилкинский район, с.Размахнино, ул.Зеленской, 1. л/с 03913027500 р/с 40204810600000000369 Получатель: Отделение Чита г.Чита БИК 047601001 ОГРН 1057527013400 ОКТМО 76654450 ИНН 7527007188 КПП 752701001 ОКПО 78916591 Тел. 8(30244)31-5-09 |
|
|
|
Глава администрации сельского поселения "Размахнинское" ____________________________И.В. Разумных
|
Директор ООО "Уютный двор"
_______________________О.С.Потапова |
