Муниципальный контракт № Ф.2018.398257 на выполнение работ по устройству универсальной открытой спортивной площадки на территории сельского поселения «Казановское» (ГЕФЕСТ)

Информация о материале: Создано: 21 февраля 2020; Обновлено: 21 февраля 2020; Просмотров: 301

Муниципальный контракт № Ф.2018.398257

на выполнение работ по устройству универсальной открытой спортивной площадки на территории сельского поселения «Казановское»

по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район с.Казаново

ул.Октябрьской Революции 46а

с.Казаново «24» августа 2018 г.

Администрация сельского поселения «Казановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, в лице главы Бурдинского Сергея Александровича, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО «Гефест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Анисина Александра Николаевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации заключили настоящий муниципальный Контракт по результатам электронного аукциона, Протокол подведения итогов № 0191300014018000076 от «09» августа 2018 года о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, «Подрядчик» в счет стоимости, оговоренной в разделе 3 настоящего Контракта, обязуется выполнить работы по устройству универсальной открытой спортивной площадки на территории сельского поселения «Казановское» " в соответствии с Техническим заданием (согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту) и сметным расчетом (согласно Приложения № 2 к настоящему Контракту)с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей среды и экологической безопасности, требований энергоэффективности, в соответствии с действующими строительными Нормами, и сдать их «Заказчику» в оговоренные в настоящем Контракте сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию.

1.2. Все Работы, выполняемые в рамках настоящего Контракта ввиду сезонности их выполнения, большой социальной значимостью Работ для «Заказчика» выполняются в строгом соответствии со сроками установленными настоящим Контрактом. Конечный срок выполнения Работ, а также промежуточные сроки (в случае установления таких) отдельных частей Работ являются существенным условием Контракта.

1.3. «Подрядчик» изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Никакая иная работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

1.4. Место выполнения работ: по месту нахождения Объекта «Заказчика»: Российская Федерация,Забайкальский край, Шилкинский район с.Казаново ул Октябрьской Революции 46а,

1.5.Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Казановское» (софинансирование краевого, районного, местного бюджетов).

ИКЗ: 183752700711775270100100050024399244

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Срок выполнения работ с момента заключения контракта – до 30 сентября 2018 года. Датой окончания работ по Контракту считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки по форме КС-2.

2.2. Конечный срок выполнения Работ является существенным условием Контракта. В случае несоблюдения указанного срока, Представитель «Заказчика» телефонограммой по телефонному номеру или электронной почтой, указанному в реквизитах Контракта вызывает Представителя «Подрядчика» на составление акта фиксирующего нарушения сроков. Срок прибытия Представителя «Подрядчика» для составления акта о фиксации нарушения сроков не более 12 часов с момента отправления телефонограммы или письма Подрядчик должен обеспечить возможность приема телефонограмм по телефонному номеру или письма на электронную почту, указанному в реквизитах Контракта в рабочее время: ежедневно с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и иных нерабочих дней в соответствии с законодательством РФ. В случае не обеспечения приема телефонограмм или электронного письма, не прибытия Представителя «Подрядчика» в регламентированный срок – акт фиксации нарушения сроков составляется Представителем «Заказчика» самостоятельно и считается принятым «Подрядчиком».

2.3. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, а «Заказчик» принять их, при этом «Подрядчик» не вправе требовать увеличения цены Контракта.

2.4. Конечный срок выполнения Работ, а также промежуточные сроки (в случае установления таких) отдельных частей Работ являются исходными для определения имущественных (штрафных) санкций/неустоек в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.5. Если в процессе выполнения работ по Контракту выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ по Контракту, «Подрядчик» обязан их приостановить, уведомив об этом «Заказчика» немедленно.

2.6. Вопрос о целесообразности продолжения работ по Контракту решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения «Заказчиком» уведомления о приостановлении работ по Контракту.

2.6. В случае досрочного прекращения работ по Контракту Стороны подписывают акт сдачи-приемки фактически выполненных работ за соответствующий период.

ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта составляет 2090631 (два миллиона девяносто тысяч шестьсот тридцать один) рубль 14 копеек (без НДС) (далее – Цена Контракта).

3.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой.

3.3.Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.

3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества товара, и иных условий контракта.

3.5. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев:

а) снижения цены по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

б) если по предложению «Заказчика» увеличиваются или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ/услуг не более чем на десять процентов. При этом цена контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги цена контракта уменьшается исходя из цены единицы работы или услуги.

в) изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Заказчика», как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

3.6. В цену Контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения работ, а так же выполнение «Подрядчиком» всех обязательств по Контракту, в том числе стоимость производства работ, стоимость поставки и/или изготовления используемого при выполнении работ товара (стоимость используемых при выполнении работ материалов, изделий), использования машин, механизмов и оборудования, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов (в т.ч. НДС в случае его уплаты), затраты на изготовление технической документации при выполнении работ (в случае необходимости ее изготовления), стоимость всех сопутствующих работ и временных сооружений, и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые «Подрядчик» должен нести в соответствии с условиями Контракта и/или в связи с его исполнением, включая расходы, которые «Заказчик» не указал, но которые должны предусматриваться «Подрядчиком» при заключении Контракта.

3.6.1. В цену Контракта включены также все расходы «Подрядчика», связанные с выполнением Работ.

3.7. Превышение «Подрядчиком» объемов работ и цены Контракта, возмещению не подлежат, также Заказчик не производит возмещение дополнительных расходов, возникших у «Подрядчика» в связи с удорожанием выполняемых работ.

3.8. Оплата производится «Заказчиком» в российских рублях путем безналичного расчета, по факту выполненных Работ, предусмотренных Контрактом на основании счета, счета – фактуры и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на расчетный счет «Подрядчика» не позднее 15 рабочих дней с момента получения указанных документов, оформленных надлежащим образом. Окончательный расчет производится не позднее 15 рабочих дней с момента принятия работ «Заказчиком».

3.9. Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

3.10. Работы, выполненные «Подрядчиком» с изменениями или отклонениями от требований Сметы, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3.10.1. В случае несоответствия результатов работ требованиям проектной и рабочей документации, Стороны обязаны подписать акт с перечнем выявленных недостатков. «Подрядчик» обязан произвести необходимые исправления выявленных недостатков без дополнительной оплаты в установленные Контрактом сроки/ согласованные с «Заказчиком» сроки.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязан качественно выполнить все работы по ремонту Объекта своими силами и средствами, в объеме, в сроки и на условиях, определенных настоящим Контрактом, действующими нормами и правилами выполнения работ, и сдать результат работ «Заказчику» с комплектом Исполнительской документации.

4.2. «Подрядчик»:

4.2.1. Приступает к производству Работ, в соответствии со СНиП и действующими нормами, проводит необходимые согласования и представляет на утверждение «Заказчику» (в случае наличия необходимости и обязанности в соответствии с требованиями законодательства РФ).

4.2.2. Обеспечивает Объект необходимыми материально-техническими, трудовыми ресурсами и строительной техникой: поставляет на Строительную площадку все необходимые для выполнения Работ товары (материалы, изделия), оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.2.3. Возводит своими силами и средствами на Строительной площадке все Временные сооружения, необходимые для выполнения работ по Контракту (в случае необходимости возведения и/или размещения временных конструкций, сетей и сооружений).

4.2.4. Осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями Контракта.

4.2.5. В случае требований законодательства Российской Федерации согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечивает соблюдение его на Строительной площадке.

4.2.6. Принимает на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

4.2.7. Своевременно устраняет все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных Работам третьими лицами.

4.2.8. Представляет на ознакомление Заказчику сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим на территории Российской Федерации (в случаях наличия требований законодательства Российской Федерации).

Все применяемые Подрядчиком товары, используемые при выполнении работ (изделия, материалы) и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.2.9. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора, но не позднее, чем за один день до проведения сдачи Работ.

К моменту сдачи Работ «Заказчику» приводит в порядок территорию Строительной площадки, подлежащую сдаче «Заказчику». Приемка Работ осуществляется только после выполнения данного требования.

4.2.10. После сдачи Работ «Заказчику» в течение 3 (трех) дней вывозит за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» Строительную технику, приспособления и инструменты, Временные сооружения и другое имущество.

4.2.11. Обеспечивает квалифицированный перевод документации на импортируемые товары на русский язык для нормальной работы на Строительной площадке персонала «Подрядчика» и «Заказчика» на весь период производства Работ и гарантийной эксплуатации.

4.2.12. Несет расходы за фактически потребленные объемы указанных услуг, а именно за пользование электроэнергией, тепловой энергией, водоснабжением, водоотведением и телефонной линией на период производства Работ (в случаях их потребления на основании приборов учета «Заказчика»).

4.2.13. Оплачивает все налоги и иные обязательные платежи в бюджет, связанные с деятельностью «Подрядчика» по Контракту.

4.2.14. Обеспечивает выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи Строительной площадки до даты подписания Акта сдачи Объекта в эксплуатацию или акта по форме КС-2. Устанавливает временное освещение и обозначения Строительной площадки. «Подрядчик» несет ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.

4.2.15. В 3-х дневный срок обязан известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.

4.2.16. По завершению Работ на Объекте за 3 (три) рабочих дня со сдачи Объекта в эксплуатацию (подписания акта по форме КС-2), «Подрядчик» представляет «Заказчику» 2 (два) полных комплекта Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе выполнения Работ. «Подрядчик» письменно обязан подтвердить «Заказчику», что Исполнительная документация полностью соответствует Работам, выполненным в натуре.

4.2.17. В случае изменения адреса, телефона, адреса электронной почты, банковских реквизитов «Подрядчика», его учредительных документов, единоличного исполнительного органа в трехдневный срок предоставляет «Заказчику» заверенные «Подрядчиком» копии документов, подтверждающие такие изменения.

4.2.18. Материалы демонтажа объекта, указанные «Заказчиком» (краска, трубы стальные, сетки и т.д.), «Подрядчик» складирует в установленном «Заказчиком» месте.

4.2.19. Выполняет в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3. «Подрядчик» вправе:

4.3.1. Запрашивать у «Заказчика» разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.3.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. «Заказчик» обязан:

4.4.1. Выдать «Подрядчику» техническую документацию на Объект (технический паспорт, схемы коммуникаций) и при необходимости исходные данные для выполнения Работ в согласованном объеме и составе, о чем стороны составляют соответствующий акт, подписанный уполномоченными представителями сторон.

4.4.2. Передать «Подрядчику» по Акту, подписанному уполномоченными представителями «Подрядчика» и «Заказчика», на период выполнения Работ до их сдачи «Заказчику» Строительную площадку, пригодную для начала производства Работ.

4.4.3. Передать «Подрядчику» исходно-разрешительную документацию, необходимую для открытия ордера и производства работ в случае наличия требований законодательства РФ, полный перечень актов скрытых работ и исполнительной документации, составление которых необходимо для производства работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.4. Обеспечить доступ на Объект персонала, Строительной техники, материалов и оборудования

«Подрядчика».

4.4.5. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

4.4.6. Обеспечить «Подрядчику» возможность подключения к существующим инженерным сетям телефонной связи, холодного водоснабжения, электроснабжения в случае наличия технических возможностей.

4.4.7. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ, технический надзор за соответствием выполненных Работ исполнительной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

4.4.8. Выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.5. «Заказчик» вправе:

4.5.1. «Заказчик» оставляет за собой право отказать в допуске персоналу «Подрядчика», ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Представительство:

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Контракту, «Заказчик» назначит на Строительной площадке своих представителей, которые от имени «Заказчика» будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, соответствием используемых при выполнении работ товаров (изделий, материалов) и оборудования условиям настоящего Контракта и Нормам, производить проверку качества Работ и совместно с «Подрядчиком» оформлять Акты на выполненные объемы работ.

В 1 (одно) дневный срок со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих «Заказчика» и «Подрядчика» на Строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляет образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных «Подрядчиком» Работах.

5.2. Качество Работ:

«Подрядчик» гарантирует, что качество Работ и качество используемого при выполнении работ товара (строительных материалов, изделий и конструкций), оборудования и комплектующих изделий, поставляемых «Подрядчиком», и/или его поставщиками для производства Работ, товары поставленные или изготовленные «Подрядчиком» для использования при выполнении Работ, будут соответствовать требованиям Исполнительной документации, условиям настоящего Контракта и Нормам, а также образцам, предоставленным» Подрядчиком» Заказчику.

Качество применяемых строительных материалов и производство работ должно соответствовать техническому заданию, техническим условиям, действующим нормам и правилам. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством.

«Подрядчик» должен представить «Заказчику» требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Строительную площадку товаров используемых при выполнении работ (материалов, оборудования и комплектующих изделий), а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами, и иными требованиями действующими в Российской Федерации.

5.3. Скрытые работы:

По отдельным видам Работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно Норм.

Акты приемки скрытых Работ и систем, подлежащих закрытию, составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями сторон. Представитель «Подрядчика» письменно сообщает «Заказчику» о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

Если представитель «Заказчика» не явится к проведению приемки скрытых Работ, представитель «Подрядчика» составляет односторонний акт и считает скрытые Работы принятыми.

Если закрытие скрытых Работ выполнено без подтверждения «Заказчика», или если «Заказчик» не был информирован о проведении приемки скрытых Работ, или был информирован с нарушением срока, то «Подрядчик» должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее.

5.4. Устранение недостатков в ненадлежащих выполненных Работах:

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

В случаях, когда Работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат Работ, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:

а) безвозмездного устранения недостатков в указанный срок. В этом случае «Подрядчик» обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости Контракта в указанный срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены путем удержания причитающихся к уплате «Подрядчику» сумм или путем взыскания с «Подрядчика» разницы стоимости Работ, возникшей в связи с ухудшением результата Работ;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, в том числе расходов, которые «Заказчик» может понести в будущем для устранения недостатков Работ.

«Заказчик» в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения «Подрядчику» в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых материалов «Подрядчика», не соответствующих условиям настоящего Контракта;

б) замены некачественных товаров используемых при выполнении работ (изделий, материалов) «Подрядчика», обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. «Подрядчик» обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования «Заказчика» без изменения сроков Работ по настоящему Контракту.

Если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание работы (этапа работы) к установленному сроку становится явно невозможным, «Заказчику» предоставляется право потребовать расторжения Контракта и потребовать возмещения убытков.

В случае, если «Подрядчик» не устранит некачественно выполненные работы в назначенный «Заказчиком» срок, «Заказчик» вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, а также потребовать возмещения убытков.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, в том числе расходы, которые «Заказчик» может понести в будущем, должны оплачиваться «Подрядчиком» на основании претензий, предъявленных «Заказчиком», а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания «Заказчиком» соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся «Подрядчику», либо в судебном порядке.

5.5. Изменение в объеме Работ:

По предложению «Заказчика» возможно увеличение или уменьшение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов.

ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

6.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Контракту «Подрядчик» будет привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

6.2. «Подрядчик» гарантирует освобождение «Заказчика» от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ «Подрядчиком» по настоящему Контракту.

6.3. В случае возникновения претензий к персоналу «Подрядчика», независимо от их характера, со стороны третьих лиц, «Заказчик» не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу «Подрядчика», «Заказчик» имеет право дать указание «Подрядчику» на отстранение от участия в Работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ на Объекте без письменного разрешения «Заказчика» (данное требование осуществляется только в рамках действующего законодательства РФ).

6.4. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов «Подрядчика» устанавливается «Подрядчиком» по согласованию с «Заказчиком». Заказчик окажет содействие «Подрядчику» в обеспечении возможности ведения работ в выходные дни и в вечернее/ночное время в случае принятия «Подрядчиком» полных гарантий сохранности имущества «Заказчика» находящегося в местах выполнения Работ.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. «Подрядчик» несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта.

7.2. «Подрядчик» гарантирует:

а) выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в исполнительской документации, утвержденной «Заказчиком» в установленном порядке, и в сроки, определенные Контрактом;

б) высокое качество всех работ;

в) своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к «Подрядчику» и выявленных при приемке Работ.

7.3. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 3 года с даты их приемки «Заказчиком» по Акту по форме КС-2.

7.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» принятых на себя обязательств, то «Заказчик» уведомит об этом «Подрядчика» и составит совместно с эксплуатирующей организацией (в случае ее наличия) акт, где зафиксирует дату обнаружения дефекта и предлагаемую дату его устранения. Срок гарантии на неисправные элементы и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. «Подрядчик» обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектные элементы, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ новыми, соответствующими условиям Контракта. При такой замене гарантийный период на элементы и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдаче их «Заказчику».

7.5. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из сторон вправе организовать проведение в установленном порядке строительно-технической экспертизы.

В случае установления дефекта, произошедшего по вине «Подрядчика», все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает «Подрядчик».

7.6. Обязательства «Подрядчика» в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

7.7. В случае если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то «Заказчик» вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом «Подрядчик» по требованию «Заказчика» обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов, в том числе такие расходы по устранению недостатков, которые могут возникнуть у «Заказчика» в будущем.

7.8. В течение гарантийного периода «Подрядчик» обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

Бремя доказывания надлежащей эксплуатации результата Работ, оборудования и систем возлагается на «Подрядчика».

7.9. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, подписываемым Сторонами по истечении гарантийного срока (о приемке объекта после гарантийной эксплуатации).

8.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ.

ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. «Подрядчик» в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить «Заказчику» результаты выполненных работ, предусмотренных контрактом.

8.2. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств «Подрядчика», производится сдача Работ «Подрядчиком»«Заказчику». Уведомление о сроке окончания Работ должно быть направлено «Подрядчиком»«Заказчику» не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания Работ. Одновременно с уведомлением «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» оригиналы актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 подписанных со стороны «Подрядчика».

8.3. «Заказчик» обязан обеспечить приемку результатов выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом контракта.

8.3.1. Для проверки предоставленных «Подрядчиком» результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта «Заказчик» своими силами проводит экспертизу[1]. В случае заключения контракта с единственным исполнителем в соответствии с п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ привлекает экспертов, экспертные организации.

8.3.2. Приемка выполненных работ осуществляется в 7 (семи) дневный срок[2], и оформляется актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2. При этом Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 составляются на фактически выполненные за период объемы работ.

8.4. Сдача Работ «Заказчику» производится на основании письменного уведомления «Подрядчика» о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ осуществляется путем инспекции и оформляется Актом сдачи-приемки Объекта, который подписывается Сторонами. Если сдаче Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформляемых соответствующими актами.

8.5. «Подрядчик» не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

8.6. Окончательная приемка Работ в эксплуатацию по Акту сдачи-приемки работ осуществляется только после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.7. Датой окончания работ по Контракту считается дата утверждения «Заказчиком» Акта выполненных работ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. «Подрядчик» несет материальную ответственность за реальный ущерб, причиненный Имуществу, переданному на хранение в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по настоящему Контракту.

9.2.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у «Заказчика» Имущества «Подрядчик» обязан немедленно известить об этом «Заказчика» и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней возместить «Заказчику» стоимость утраченного (поврежденного) Имущества, а также расходы, понесенные «Заказчиком», в связи с указанными обстоятельствами.

9.3. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку (штраф) в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения от «Заказчика» требования об уплате неустойки, в следующих случаях:

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

9.5. Ответственность Поставщика:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44- ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 3 млн. рублей;

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).Размер пени включается в контракт в виде суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6 . Ответственность Заказчика:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. Уплата Поставщиком пеней, штрафов или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

9.10.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, а именно: стихийных природных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны, эпидемии и т.п.), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, забастовки, изменение политической ситуации, изменение законодательных (нормативно-правовых) и иных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно исполнить обязательства по настоящему Контракту и иные обстоятельства, непосредственно повлиявшие на исполнение условий Контракта), в которых непосредственно, либо косвенно участвует одна из Сторон по контракту и эти обстоятельства непосредственно повлияли или могут повлиять на исполнение настоящего Контракта. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменном виде известить о наступлении этих обстоятельств другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

10.2.1. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.2.2. Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иное документальное подтверждение.

10.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 30 (тридцати) дней, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств «Подрядчика» по настоящему Контракту, «Подрядчик» представляет «Заказчику» обеспечение исполнения контракта в форме предоставление банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет.

«Подрядчик» предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта на сумму 134 508 рублей (сто тридцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей) 20 коп., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта будет возвращено «Подрядчику» при условии надлежащего исполнения всех обязательств по настоящему контракту в течение 5-ти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в письменном требовании.

11.3.Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных «Заказчиком» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств по Контракту.

11.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11.1. Контракта, на счет «Заказчика» по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация сельского поселения «Казановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

л/с 05913027370

ИНН 7527007117

КПП 752701001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Г, ЧИТА

р/с 40302810976013000403 БИК 047601001

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по устройству универсальной открытой спортивной площадки на территории сельского поселения «Казановское» по адресу Забайкальский край ,Шилкинский район,: с.Казаново ул.Октябрьской Революции 64а

11.5. Государственным или муниципальным казенным учреждениям предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

11.6. В ходе исполнения контракта «Подрядчик» вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2018 года.

12.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по Контракту и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Контракта.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. «Заказчик» вправе обратиться в суд о расторжении настоящего Контракта и возмещении понесенных расходов, в том числе в следующих случаях:

а) не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Контракта;

б) допустил систематическое (два и более случаев) выполнения работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами «Заказчика»и/или несоблюдения техники безопасности;

в) допустил грубое нарушение техники безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью;

г) в случае неоднократного (два и более случаев) представления «Заказчику» актов формы КС-2 с завышенными объемами работ (приписками);

д) допустил при выполнении работ иное существенное нарушение условий настоящего Контракта, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, правил и стандартов саморегулирования;

е) в случае применения административными органами имущественных санкций к «Заказчику», если они явились результатом нарушения «Подрядчиком» своих обязанностей или совершения «Подрядчиком» иных действий, влекущих применение к «Заказчику» имущественных санкций, при этом «Подрядчик» компенсирует «Заказчику» убытки в размере взысканных санкций.

ж) однократное выявление в ходе исполнения настоящего Контракта факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта (недостоверность документов, сведений; не подтверждение банком факта выдачи банковской гарантии или её существенных условий и пр.);

з) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на любом этапе закупки.

и) установления факта проведения ликвидации «Подрядчика» – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании «Подрядчика» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

к) установления факта приостановлении деятельности «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

л) наличия у «Подрядчика» задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный день, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов «Подрядчика» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что «Подрядчик» не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

м) иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, которые могут повлечь неисполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Контракту

13.3 «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.4. Если «Заказчиком» проведена экспертиза выполненных работ / результата выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято «Заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается в единой информационной системе (портале закупок) и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение «Заказчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе (портале закупок).

13.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»«Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.7. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта.

13.8. «Заказчик» в обязательном порядке принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

13.9. Сведения о «Подрядчике», с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения контракта, включаются в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.10. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.11. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» данного уведомления.

13.12. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком»«Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.13. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.15. При расторжении Контракта по соглашению сторон «Заказчик» обязан:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством и на условиях установленных Контрактом на дату расторжения Контракта и оплатить такие работы.

13.15.1. Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам.

13.16. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению сторон:

«Заказчик» обязуется в 10-дневный срок, с даты расторжения контракта направить «Подрядчику» Акт сверки расчетов по контракту, а «Подрядчик» обязуется в 10-дневный срок с даты получения от «Заказчика» Акта сверки расчетов подписать его и вернуть «Заказчику».

В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов «Подрядчик» в установленный срок передает «Заказчику» подписанный Акт сверки расчетов с приложением протокола разногласий. При неполучении «Заказчиком» в установленный срок подписанного «Подрядчиком» Акта сверки расчетов, указанный Акт считается подписанным (согласованным) «Подрядчиком» на условиях, определенных «Заказчиком».

В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Контракта, разницы между стоимостью фактически выполненных «Подрядчиком» на дату расторжения контракта работ на основании актов приемки выполненных работ и выплаченными «Заказчиком» суммами по настоящему контракту, соответствующая сумма будет оплачена стороной контракта другой стороне в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

14.1. Внесение изменений и дополнений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.1.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1.1. В случаях предусмотренных п. 35 настоящего контракта.

14.1.1.2. По согласованию «Заказчика» с «Подрядчиком» допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

14.1.2. Изменение положений контракта, не влияющих на условия настоящего контракта допускается по соглашению сторон в порядке гражданского законодательства Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.1.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.1.4. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

14.1.5. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменном виде и подписываются надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Претензии Сторон, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

15.2. Срок досудебного урегулирования составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного обращения (претензии) одной из Сторон.

В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

15.2.1. Досудебный порядок урегулирования споров не применяется в случаях предусмотренных пп. ж, з, и, к, л пункта 14.2 настоящего контракта.

15.3. В рамках настоящего Контракта Стороны принимают следующий порядок обмена корреспонденцией, способ направления корреспонденции Сторона инициатор направления корреспонденции выбирает самостоятельно:

а) путем направления электронного документа на адрес электронной почты указанный в реквизитах Стороны получателя корреспонденции подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

б) путем направления почтового письма с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Стороны получателя корреспонденции;

в) нарочным по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Стороны получателя корреспонденции.

15.4. Сторона получатель корреспонденции обязана обеспечить своевременное получение корреспонденции по реквизитам указанным в данном Контракте. В случае не обеспечения получения корреспонденции в соответствии с требованиями настоящего Контракта или не уведомления об изменении реквизитов корреспонденция считается врученной по варианту а) п. 16.3. – в течение 60 минут с момента отправления; по варианту б) п. 16.3. в течение 10 дней с момента отправления; по варианту в) п. 16.3. – немедленно с момента составления акта фиксирующего невозможность передачи корреспонденции.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

16.1. «Подрядчик» не вправе использовать сведения, предоставленные ему «Заказчиком», для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему Контракту. «Заказчик» со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации «Подрядчиком» своих контрактных обязательств.

16.2. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения «Заказчика».

16.3. Представление или рассылка «Заказчиком» чертежей, технических условий и других документов, подготовленных «Подрядчиком», в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с Объектом, не рассматриваются как ущемление прав «Подрядчика».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

17.1.1. Дополнительно Стороны вправе продублировать Контракт на бумажном носителе на тех же условиях, что и контракт, заключенный в электронной форме в 2 (двух) экземплярах, идентичных друг другу и оригиналу Контракта, заключенному в электронной форме.

17.2. Официальным языком Контракта является русский язык, и он признается Сторонами Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта.

17.3. Настоящий Контракт имеет 2 (два) приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по устройству универсальной открытой спортивной площадки на территории сельского поселения «Казановское» по адресу Забайкальский. край ,Шилкинский район с.Казаново ул. Октябрьской Революции 46а

- Приложения № 2. Локальный сметный расчет

17.4. «Подрядчик» обязан письменно в течение 3 (трех) рабочих дней после произошедших изменений сообщать «Заказчику» об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса; банковских реквизитов; принятии решения о реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства.

17.4.1. При неисполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все письменные документы (уведомления, претензии и т.д.) считаются доставленными, если отправлены на имя и по адресу, указанному в Контракте.

17.5. Применяемые в Контракте наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Контрактом и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.

17.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»:

Администрация сельского поселения «Казановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

ИНН 7527007117

КПП 752701001

ОГРН 1057527013169

ОКТМО: 76654420

Наименование банка:

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Г. ЧИТА

БИК 047601001

Р/счет 40204810100000000364

Адрес: 673381, Забайкальский край,

Шилкинский район, с.Казаново ул. Октябрьской Революции 61,

e-mail:org/Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

тел:(30-244)51-4-17

_______________________ С.А.Бурдинский

«____» _______________________2018 г.

«Подрядчик»:

ООО «Гефест»

ИНН 7527009107

КПП 752701001

ОГРН 1137527000270

Наименование банка:

Читинское отделение №8600 ОАО Сбербанк России 8600/00091 Сбербанка России ОАО

р/сч 40702810374000029324

к/сч 30101810500000000637

Адрес: 673370, Россия, Забайкальский край,

г. Шилка, ул. Русская, д.19

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

тел: +79242706766 ; 89144891992

______________________А.Н. Анисин

«____» ____________ 2018 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от __________ № Ф.2018.398257

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ведомость объемов работ
№№ п/п	Наименование работ	Един.изм.	Количество
1	2	3	4
	Земляные работы
1	Снятие растительного слоя	м3	96
2	Устройство котлована под площадку	м3	216
3	Перемещение, погрузка и перевозка грунта на расстояние до 4км	т	499,2
4	Планировка дна котлована	м2	480
5	Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 20-40мм, толщиной 25см	м3	120
6	Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 5-10мм, толщиной 10см	м3	48
	Устройство искусственного резинового покрытия
7	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см из бетона тяжелого на гравии класса В15(М200)	м3	48
8	Армирование бетонной подготовки А240 диам. 6мм. Сетка 150х150мм	т	1,408
9	Шлифовка бетонной поверхности	м2	480
10	Грунтовка полиуретановая «Праймер 1101», расход 0,207кг на 1м2	кг	99,4
11	Устройство покрытия бесшовного пористого водопроницаемого «Мастерспорт» толщиной 10мм	м2	480
12	Разметка спортивной площадки линией шириной 0,1м	м	350
	Устройство ограждения
13	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	5,6
14	Копание ям вручную под стойки ограждения	м3	2,8
15	Устройство фундаментов-столбов: бетонных из бетона тяжелого на щебне класса В15 с приготовлением бетона на месте	м3	2,8
16	Установка стальных стоек ограждения (труба профильная 100х50 длиной 3700мм; 1м-8,7кг)	т	1,084
17	Монтаж ограждения, всего:	т	1,707
	-в том числе: -прясла (уголок 50х50х5)	т	1,271
	-сталь полосовая 40х4мм	т	0,022
	-сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2мм с квадратными ячейками	м2/т	276/0,414
18	Окраска металлических поверхностей (стойки, уголок, сталь полосовая)	м2	54
	Для калитки:
19	петля накладная	шт.	2
20	ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1
	Устройство опор волейбольных и баскетбольных
21	Копание ям вручную для стоек	м3	1
22	Устройство фундаментов-столбов из бетона тяжелого класса В15 с приготовлением на месте	м3	1
23	Монтаж металлоконструкций (опоры колец и сетки волейбольной)	т	0,231
24	Монтаж конструкций для баскетбольных колец	т	0,186
25	Каркас крепления баскетбольного щита	т	0,417
	Установка спортивного оборудования
26	щиты баскетбольные размером 180х150см	шт.	2
27	кольцо баскетбольное антивандальное	шт.	2
28	сетка баскетбольная диаметр нити 6мм	шт.	2
29	сетка волейбольная диаметр шнура 3,2мм	шт.	1
	Установка ворот для мини-футбола
30	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2
31	Установка ворот для мини-футбола 3х2м разборных труба 80х80мм , с сеткой диаметром нити 5мм	пара	1
	Перевозка грузов
32	Перевозка основных строительных материалов и спортивного оборудования по маршруту Чита –Казаново (228км)	т	7,66
	Отмостка (по периметру ограждения)
33	Уплотнение грунта щебнем	м2	96
34	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5(М150)	м3	6,72
	Освещение
35	Установка железобетонных стоек опор СВ105 (бетон В30, объем 0,47м3, расход арматуры 74,8кг (серия 3.407.1-143;3.407.1-136)	шт.	4
36	Перевозка железобетонных стоек опорпо маршруту Чита –Казаново (228км)	т	3
37	Установка кронштейнов У116 УЗ	шт.	4
38	Установка светильников для наружного освещения консольного ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	4
39	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДнаТ 250-5	шт.	4
40	Подвеска проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	132
41	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5мм2	м	8
42	Зажим ответвительный	шт.	8
43	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3	шт.	1
44	Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛЗ I-100А	шт.	2
45	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3312 УЗВ	шт.	1
46	Фотореле ФР-75А	шт.	1

Требования к основным строительным материалам и конструкциям

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Характеристики
1	2	3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания
1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм	Марка по дробимости 1200 В соответствии с ГОСТ 8267-93
2	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-10 мм	Марка по дробимости 1200 В соответствии с ГОСТ 8267-93
Устройство бетонной подготовки под резиновое покрытие, фундаментов-столбов для стоек ограждения, фундаментов-столбов под опоры баскетбольные и волейбольные
3	Бетон тяжелый	Марки В15(М200) по ГОСТ 26633-2015 прочность на сжатие – 196кгс/см2 -морозостойкость – F50 -плотность – 2300кг/м3
Устройство отмостки
4	Бетон тяжелый	Марки В12,5(М150) по ГОСТ 26633-2015 -прочность на сжатие – 164 кгс/см2 -морозостойкость – F50 Плотность – 2100 кг/м3
Бетонная подготовка под ворота футбольные
6	Бетон тяжелый	Марки В3,5(М100) по ГОСТ 26633-2015 -прочность на сжатие – 46 кгс/см2 -морозостойкость – F50 Плотность – 2000 кг/м3
Покрытие спортивной площадки
7	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое	«Мастерспорт» -толщина - 10мм; -коэффициент скольжения – 0,4 (через 14 суток при 20град.С)
Устройство ограждения
8	Трубы прямоугольного сечения 10х50х4мм	В соответствии с ГОСТ 8645-68
9	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 50х50х5мм	В соответствии с ГОСТ 8509-93
10	Сталь полосовая 40х4мм	В соответствии с ГОСТ 103-2006
Спортивное оборудование
11	Щит баскетбольный	Щит баскетбольный из влагостойкой фанеры прямоугольный без колец на металлической раме. Размер 180х150см. Будет иметь посадочные места под баскетбольное кольцо и приспособления для крепления.
12	Кольцо баскетбольное	Кольцо баскетбольное антивандальное без металлической сетки. Кольцо из толстостенной трубки и с боковыми ребрами жесткости. На нижней части баскетбольного кольца будут приспособления для крепления сеток, предотвращающие травмы пальцев.
13	Сетка баскетбольная	Сетка баскетбольная диаметр нити 6 мм. Баскетбольная сетка должна крепиться к кольцу в двенадцати равностоящих друг от друга точках по всему периметру кольца. Приспособления для крепления сеток не будут иметь острых краев и щелей, в которые могли бы попасть пальцы игрока. Сетка белого цвета.
14	Сетка волейбольная	Сетка волейбольная диаметр шнура 3,2мм. Длина 9500мм, ширина -1000мм, размер ячейки 100х100мм. Верх и низ обшит прочной синтетической лентой, которая образует верхнюю полоску шириной не менее 5см. Внутри ленты - гибкий (металлический или полипропиленовый или кевларовый или нейлоновый) трос, который обеспечивает натяжение верхнего края сетки, нижний край – растягивается шнуром, вшитым в нижнюю полосу сетки. Перпендикулярно боковой линии волейбольной площадки на сетке крепится подвижная вертикальная ограничительная лента шириной 5см и длиной 1м.
15	Ворота для мини-футбола	Ворота разборные труба 80х80мм. Размер ворот 3х2м. Ворота будут изготовлены из безопасных материалов. Ворота по периметру будут снабжены фиксаторами для крепления сетки. Ворота окрашены в белый цвет
16	Сетки для ворот мини-футбольных	Диаметр нити 5мм. Размер ячейки 120х120мм, материал – нейлон.

Заключен контракт по закупке № 0191300014018000076

Контрольная сумма подписанного документа: 7B-72-E9-EF-60-6B-01-0E-0D-C7-7B-FD-A8-93-B8-E8-D5-60-57-D8-23-C1-E7-B4-33-40-8F-8B-30-60-47-FA

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 24.08.2018 06:12 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 24.08.2018 06:17 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: ООО "ГЕФЕСТ"

Наименование компании: ООО "ГЕФЕСТ"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 00E919B9E9F24016A0E811348AA25F61B4 от 18-7-2018 05:36:02 UTC

Сертификат действителен до: 18-7-2019 05:46:02 UTC

Имя файла: КОНТРАКТ ООО ГЕФЕСТ.docx

Сертификат: ОГРН=1137527000270, СНИЛС=06217994275, ИНН=007527009107, E=Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=7527009107/KPP=752701001/OGRN=1137527000270", O="ООО ""ГЕФЕСТ""", OU=0, T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""ГЕФЕСТ""", SN=Анисин, G=Александр Николаевич, C=RU, L="Шилкинский р-н, г.Шилка", S=75 Забайкальский край, STREET="ул.Русская, 19"

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Бурдинский Сергей Александрович

Наименование компании: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КАЗАНОВСКОЕ"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 5354E83DC72C4AC1F71A3C97D0378E6233B3CD4C от 30-3-2018 09:22:12 UTC

Сертификат действителен до: 30-6-2019 09:22:12 UTC

Имя файла: КОНТРАКТ ООО ГЕФЕСТ.docx

Сертификат: CN=Бурдинский Сергей Александрович, OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, SN=Бурдинский, G=Сергей Александрович, O="АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ""КАЗАНОВСКОЕ""", L=г. Шилка, S=Забайкальский край, C=RU, E=Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., СНИЛС=06989749565, ИНН=752702720090

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

[1] К проведению экспертизы муниципальный заказчик вправе привлечь экспертов, экспертные организации.

[2] В случае привлечения Муниципальным заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, срок приемки результатов выполненных работ и/или отдельного этапа исполнения контракта, может быть увеличен до 45 (сорока пяти) дней.