МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории
ИКЗ: 193752700718875270100100110018129244
с.Размахнино 18. 10. 2019 г.
Администрация сельское поселения «Размахнинское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Разумных Инги Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Зимина Лариса Геннадьевна именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр Индивидуальных предпринимателей, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно протокола № 0191300014019000118 от «17» октября 2019 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок ( согласно реестра представленного заказчиком Приложение №2), а также уборку мусора на городской свалке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и объемами работ, согласно приложенному локальному сметному расчету и техническому заданию (неотъемлемая часть муниципального контракта).
1.2. Финансирование работ в рамках настоящего муниципального контракта осуществляется за счет средств бюджета с/п «Размахнинское».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.1.2. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.
2.2.2. Выполнить работы своими силами и средствами с надлежащим качеством, которое соответствует требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
2.2.3. В случае заключения договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, согласовать с заказчиком заключение таких договоров, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
2.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 574 715 (пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 55 копеек. Цена Контракта включает в себя затраты, издержки, и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
3.2. Цена Контракта составляет 574 715 (пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 55 копеек (далее – Цена Контракта
Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течении 30 календарных дней со дня подписания акта приемки фактически выполненных работ ( КС-2, КС-3). Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика при предоставлении актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и выставления Подрядчиком счет – фактуры.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Контроль качества работ выполняется сторонами настоящего Контракта. Любое несоответствие техническим нормам является дефектом.
4.2.Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением других организаций, осуществляющих оценку качества.
4.3.При обнаружении дефектов составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.
4.4.В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признаваемая обеими сторонами.
4.5.В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.
5.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение срока, указанного в акте устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.2. Работы должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего муниципального контракта.
5.3 После окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ КС-2,КС-3.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим муниципальным Контрактом.
6.3. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа составляет 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 16 копеек.
6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.,
6.4.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) руб.
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042)
Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки обязательств, предусмотренных контрактом.
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку.
6.9. Сумма неустойки, предъявленная Подрядчику Заказчиком, уплачивается Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет с/п «Размахнинское» с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платёжного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика. Иной порядок уплаты Подрядчиком неустойки, путём уменьшения на сумму начисленной неустойки суммы очередного платежа, определён в п. 8.10.
6.10. Сумма неустойки на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета с/п «Размахнинское». В этом случае при осуществлении уполномоченным представителем Заказчика приёмки выполненного Подрядчиком объёма работ Стороны осуществляют расчёт неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком своих контрактных обязательств. В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для её начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание её начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание подрядчиком указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета с/п «Размахнинское».
6.11. В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.12.Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.12.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
6.12.2 Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
-при цене контракта до 3млн. рублей – 1000руб
Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) руб.
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042)
6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
8. Расторжение контракта
8.1. Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному согласию сторон.
8.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренными гражданским законодательством.
8.3. В одностороннем порядке.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Контракта Стороны обязуются принять все меры по его разрешению путем переговоров.
9.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и претензионного урегулирования, споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 29 626 (двадцать девять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 44 копейки.
Реквизиты для перечисления:
Администрация сельское поселения «Размахнинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края Отдел № 30 Управления казначейства по Забайкальскому краю л/с 059133027500р/с 40302810576013000382 отделение Чита г. Чита
БИК 047601001
В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном ч. 2 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.
10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в том числе, требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов"), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
10.3. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта, в том числе сроки начала, окончания поставки товара, уплата штрафа, убытков и неустойки Заказчику, обеспечение качества товара и устранение дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.
10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.
10.5. В случае, неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Контракта при внесении Заказчику денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом.
10.6. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии обеспечение должно содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по безотзывной банковской гарантии.
10.7. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по данному Контракту в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).
10.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).
11. Срок действия контракта
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Истечение срока действия Контракта не прекращает возникших обязательств, включая взаиморасчеты и гарантийные обязательства, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положение
12.1. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
13. Приложения к контракту
13.1. Приложение 1 к контракту «Техническое задание»
13.2. Приложение № 2 к контракту «План –график на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территорий сельского поселения «Размахнинское»».
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
-
«ЗАКАЗЧИК»:
Администрация сельское поселения «Размахнинское»
Адрес: 673447, Забайкальский край,
Шилкинский р-н,с.Размахнино ул.Зеленской-1 ИНН 7527007188 КПП 752701001
р/с 40204810600000000369
БИК 047601001
отделения Чита г.Чита
Глава с/п «Размахнинское»
_____________________И.В.Разумных
М.П.«ПОДРЯДЧИК»:
Наименование организации: ИП Зимина Лариса Геннадьевна
ИНН: 751900015250
Местоположение: КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г СРЕТЕНСК,
Почтовый адрес: 673500, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г СРЕТЕНСК, УЛ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 109, 7
Телефон: 79144428550
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Р/счет 40802 810 2 74000012056
Кор/счет 30101 810 5 00000000637
БИК 047601637
Наименование банка ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СБЕРБАНК
Индивидуальный предприниматель
_____________ Л.Г.Зимина
М.П.Приложение №1
к муниципальному контракту ____
от ______________2019 годаТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории
с.Размахнино
1. Источник финансирования: Бюджет с/п «Размахнинское» Краевой бюджет
2. Срок выполнения работ: в течении 20 календарных дней со дня подписания муниципального контракта
3. Объём несанкционированных свалок- 1829 м3
4. В комплекс работ входит :
- уборка несанкционированных свалок на территории с.Размахнино;
- погрузка, вывоз и размещение мусора на полигоне;
- планировка площадки после уборки свалок
-буртовка мусора на городской свалки
5. Согласовывать план-график проведения работ с представителем Заказчика.
6. Расчёт стоимости и объёмы выполняемых работ приведены в локальном сметном расчёте на уборку несанкционированных свалок.Ведомость объёмов работ на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок на
территории с.Размахнино№ п/п Виды работ Единица измерения Количество Ликвидация несанкционированных свалок на территории с. Размахнино по указанию представителя Заказчика. М3 1829 Заказчик:
Глава сельского поселения «Размахнинское»___________ И.В.Разумных
Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
_____________ Л.Г.Зимина
М.П.Приложение №2
к муниципальному контракту ____
от ______________2019 годаСельское поселение «Размахнинское»
План –график
На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территорий сельского поселения «Размахнинское»Ликвидация несанкционированных свалок Мощность Площадь Объём 1 2 3 4 Падь «Березовая» Ликвидация несанкционированных свалок 1500 м2 1080 м3 Падь «Зевино» Ликвидация несанкционированных свалок 100м2 72 м3 Падь «Петрунькино» Ликвидация несанкционированных свалок 325 м2 234 м3 Улица Луговая Ликвидация несанкционированных свалок 604 м2 443 м3
