МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
На выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьской Революции в с. Казаново для нужд администрации сельского поселения «Казановское»

с .Казаново                                    18 июня 2013 г.

Администрация сельского поселения «Казановское» муниципального района «Шилкинский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы сельского поселения «Казановское» Комогорцева Виктора Ивановича действующего на основании Устава сельского поселения «Казановское» муниципального района «Шилкинский район, с одной стороны и ИП Гудков И.Н. в лице Гудкова Игоря Николаевича , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является согласование о заключении контракта с единственным поставщиком с ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 30.05.2013г.  № 05-08\ 716
1.2. Исполнитель работ  на условиях настоящего контракта осуществляет устройство асфальто-бетонного покрытия ул. Октябрьской Революции в с. Казаново в соответствии с заданием на ремонт, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость выполнения исполнителем всех работ, указанных в п.1.2. настоящего Контракта, составляет (547052,72руб. Пятьсот сорок семь тысяч пятьдесят два руб. 72 коп.).
    2.2. В стоимость контракта включены все предусмотренные  законодательством Российской Федерации   налоги, сборы и другие обязательные платежи.
    2.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного перечисления в течении одного месяца после подписания Акта сдачи-приемки работ. Финансирование настоящего Контракта производится за счет средств бюджета  сельского поселения «Казановское» муниципального района  «Шилкинский район» и средств бюджета  Забайкальского края.
3. Сроки выполнения  работ
3.1. Начало работ: дата подписания контракта.
3.2. Окончание работ: в течении одного месяца со дня подписания контракта.
4. Порядок  сдачи  и  приема  работ
4.1. После завершения работ Исполнитель  сдает Заказчику -  счет, счет-фактуру, Акт сдачи-приемки  работ. Заказчик в течение 7 дней после получения счета- фактуры, акта выполненных работ  обязан их рассмотреть и подписать или предоставить мотивированный отказ от приемки  работ. В случае не получения Исполнителем (проектировщиком) подписанного Акта через 7 дней или мотивированного отказа Заказчика, работа будет считаться выполненной.
4.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Все замечания устраняются исполнителем работ  за свой счет при условии, что они не выходят за пределы Задания.
4.3. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик обязан принять и оплатить работы.
4.4. В случае приостановления (прекращения) работ по указанию Заказчика, Стороны в десятидневный срок со дня прекращения работ составляют двусторонний акт о выполненной части работ.
5. Права и обязанности  Сторон
5.1. Исполнитель  обязуется:
5.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием и иными исходными  данными на ремонт дорог;
    Согласовать  выполненную работу  с Заказчиком;
5.2.    Заказчик обязуется:
5.2.1.    Произвести оплату выполненных работ Исполнителю в соответствии с  п. 2.4. настоящего Контракта.
5.2.2.    Предоставить Исполнителю  необходимые исходные данные;
5.3. Исполнитель имеет право досрочно  сдать выполненную работу, а Заказчик обязан принять ее и оплатить.
5.4 Заказчик  имеет право:
5.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем не вмешиваясь в его деятельность, путём направления своего представителя.
5.4.2. В случае, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков.
6. Гарантии
            6.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества выполненных работ на срок 5 лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию асфальтобетонного покрытия до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов
7.Ответственность Сторон и разрешение споров
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
              7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день уплаты неустойки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Исполнителя выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Исполнителм своих обязательств соразмерно времени задержки.
7.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны не несут ответственности за любое неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано возникновением форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются, но не ограничиваются ими,  стихийные природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и др.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, забастовки, социальные волнения) и другие обстоятельства, которые могут затруднить выполнение контракта и сделать невозможным его исполнение и не зависящие от воли Сторон, заключивших контракт.
8.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства,  извещает другую Сторону об их наступлении письменно в течение 2 (двух) суток. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным исполнительным органом.
9. Изменение и расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть изменен или дополнен только на основании письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Контракт может быть расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению Сторон либо по решению суда.
10. Прочие условия
10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Забайкальского края.
10.3. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение  1 – Задание на устройство  асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьской Революции в. Казаново – 1(один)  лист.

СКАЧАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ(с приложением*)